Муниципальные контракты

                                                                                                                                                       

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 01243000177190000020001

 

на выполнение работ по комплексному благоустройству придомовой территории домов №№1,2,4 п.Светлый Холмогорского района Архангельской области

 

п. Светлый Архангельская область                                                                                «30» мая 2019 г.

 

Идентификационный код закупки: 193292300495329230100100040040000244

 

Администрация муниципального образования «Светлозерское», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального образования «Светлозерское» Манчука Сергея Александровича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Горбач Марина Юрьевна, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании свидетельства о регистрации, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и других нормативных правовых актов Российской Федерации и Архангельской области, на основании результатов определения поставщика путем проведения электронного аукциона, протокол № 0124300017719000002 от «13» мая 2019 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

 

  1. Предмет контракта

 

            1.1.      Подрядчик обязуется выполнить работы по комплексному благоустройству придомовой территории домов №№1,2,4 п.Светлый Холмогорского района Архангельской области, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их стоимость.

            1.2. Место выполнения работ (придомовая территория домов №№1,2,4 п.Светлый Холмогорского района Архангельской области), требования, предъявляемые к выполняемым работам, их содержание и объем, а также последовательность действий при выполнении работ и другие условия определены в Техническом задании (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

            1.3.  Срок выполнения работ до 31 июля 2019 г.

 

  1. Цена Контракта и порядок расчетов

 

            2.1.      Цена Контракта определена в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от «15» мая 2019 г.  № 0124300017719000002 и составляет 643874 рублей 77 копеек  (Шестьсот сорок три тысячи восемьсот семьдесят четыре рублей 77 копеек).

   Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.7. и 9.8. Контракта.

            2.2.      Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением Контракта, включая стоимость материалов и оборудования.

            2.3.      Оплата по настоящему Контракту производится в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств в пределах цены Контракта в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки  выполненных работ унифицированной формы № КС-2.

           

  1. Права и обязанности сторон

 

3.1.      Заказчик вправе:

3.1.1.   Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2.     Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

3.1.3.   В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

3.1.4.   Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

3.1.5.   Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

3.1.6.   Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

3.2.      Заказчик обязан:

3.2.1.     Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) дней после обнаружения таких недостатков.

3.2.2.     Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

3.2.3.     При обнаружении уполномоченными контролирующими органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Акту приемки выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

3.2.3.     Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.      Подрядчик вправе:

3.3.1.   Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Контракта.

3.3.2.   Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.

3.3.3.   Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.4.   Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

3.4.      Подрядчик обязан:

3.4.1.   Своевременно и надлежащим образом выполнять работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

3.4.2.  Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

3.4.3.   Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

3.4.4.   В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.

3.4.5.   Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

3.4.6.  Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

 

  1. Порядок приёмки выполненных работ

 

4.1. Об окончании работ Подрядчик письменно извещает Заказчика с приложением акта приемки выполненных работ формы № КС-2.

4.2. Приемка выполненных работ производится с участием представителей обеих Сторон по факту выполнения работ в согласованное Сторонами время не позднее 10 дней с момента получения Заказчиком извещения, указанного в п.4.1. Контракта.

4.3. Для проверки качества выполненных работ в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами путём рассмотрения и оценки представленных Подрядчиком документов на предмет соответствия условиям настоящего Контракта и требованиям действующего законодательства и осмотра результатов выполненных работ на предмет оценки их качественных, технических и функциональных характеристик или к проведению экспертизы могут привлекаться эксперты, экспертные организации, обладающие соответствующими специальными познаниями, опытом, квалификацией.

Результаты экспертизы, проведённой силами Заказчика, оформляются актом.

Экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. В случае привлечения к проведению экспертизы экспертов или экспертных организаций, результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований настоящего Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Подрядчик обязан в срок, установленный Заказчиком, устранить все недостатки выполненных работ и (или) представленных документов, выявленные Заказчиком или привлечёнными экспертами.

4.4. Мотивированные возражения сторон, возникшие в ходе передачи-приёмки выполненных работ, подлежат рассмотрению в трехдневный срок, по результатам которого стороны составляют двусторонний акт. В акте указывается перечень необходимых мероприятий и сроков их выполнения или сформированные позиции сторон в отношении предъявленных возражений.

4.5. Датой приёмки выполненных работ Заказчиком является дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

 

  1. Общие требования к качеству работ и гарантии Подрядчика

 

5.1.      Поставщик гарантирует, что качество выполнения работ и технические характеристики используемых материалов и оборудования соответствуют условиям настоящего контракта, в том числе требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему контракту.

5.2.      По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается использование материалов и оборудования, характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в настоящем контракте.

5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

5.4. Если в период гарантийной эксплуатации дворовых территорий обнаружатся дефекты, связанные с некачественно выполненными работами или использованными Подрядчиком строительными материалами, изделиями и оборудованием, препятствующие нормальной его эксплуатации, составляется совместный акт, устанавливающий причины дефектов и обязывающий Подрядчика устранить дефекты за его счет в установленный Заказчиком срок.

            Актом фиксируются выявленные недостатки (дефекты), с определением порядка и сроков устранения (недостатков) дефектов.

            Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика о выявленных дефектах и недостатках направить своего представителя.

            При отказе Подрядчика от составления или подписания акта Заказчик вправе составить  односторонний акт.

5.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления об обнаружении дефектов и недостатков до дня устранения их Подрядчиком. Гарантийный срок при этом продлевается на период устранения недостатков.

5.6. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определенные актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

            5.7. Гарантийный срок на выполненные работы и установленное оборудование составляет 1 (один) год.

            5.8. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки выполненных работ Сторонами.

 

  1. Ответственность сторон

 

            6.1.      В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим контрактом обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом.

            6.2.      В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

            6.3.      В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчика, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1000 рублей (Одна тысяча рублей).

            6.4.      В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней.

            Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном Постановлением  Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных  Поставщиком.

            6.5.      В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных настоящим контрактом обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик обязан уплатить штраф в размере 3 % (три процента) от цены контракта, установленной пунктом 2.1 настоящего контракта, что составляет 19316 рублей 24 копейки.

            6.6.      Поставщик несёт ответственность за качество и технические характеристики результатов выполненных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.

            6.7.      Обязанности сторон по уплате неустойки (пени, штрафа) и возмещению убытков возникают с момента предъявления стороной, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, другой стороне, являющейся должником по этому обязательству, требования об уплате неустойки или возмещения убытков. Такое требование должно предъявляться в письменной форме. В случае возникновения у должника обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа), должник возмещает убытки кредитору в полной сумме сверх неустойки.

            6.8.      Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

            6.9.      Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает соответствующую сторону от исполнения обязательств по настоящему контракту.

            6.10.    Вред (убытки), причинённый гражданам и юридическим лицам вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых по настоящему контракту обязательств, подлежит возмещению за счёт Подрядчика и Заказчиком не компенсируется. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Подрядчика от возмещения причинённого ущерба (вреда).

 

  1. Условия обеспечения исполнения обязательств

 

            7.1.      Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту, предоставляется Подрядчком на сумму 42360,19 рублей (Сорок две тысячи триста шестьдесят рублей 619 копеек), что составляет 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации о проведении электронного аукциона.   

            Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям документации об электронном аукционе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику (далее – счёт Заказчика).

            Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать установленный контрактом срок выполнения работ на 60 (шестьдесят) дней.

            7.2.      В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту в форме внесения денежных средств на счёт Заказчика стороны руководствуются следующим порядком:

            7.2.1.   Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту вносится Подрядчиком на счёт Заказчика до подписания настоящего контракта в размере, указанном в пункте 7.1 настоящего контракта, на весь период исполнения обязательств Поставщика до дня подписания акта приемки выполненных работ или до расторжения (прекращения) настоящего контракта. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего контракта, должны быть перечислены по следующим реквизитам: наименование получателя: УФК по Архангельской  области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Светлозерское» л/сч 05243011250) р/сч 40302810611173000191 БИК 041117001  банк получателя Отделение Архангельск г. Архангельск ,ИНН 2923004953 КПП 292301001, ОТМО11656442

            Факт внесения денежных средств на счёт Заказчика в обеспечение исполнения настоящего контракта подтверждается платежным документом с отметкой банка об оплате.

            В случае продления срока исполнения обязательств сторон по настоящему контракту срок внесения суммы, указанной в пункте 7.1 настоящего контракта, в качестве обеспечения исполнения контракта продлевается соответственно на срок исполнения обязательств по настоящему контракту, увеличенный на период ожидания, равный 10 дням. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего контракта сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту возвращается Подрядчику досрочно в соответствии со сроками расторжения (прекращения) контракта в порядке и на условиях, установленных настоящим разделом контракта.

            7.2.2.   Возврат Подрядчику суммы обеспечения исполнения контракта производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных претензий к исполнению Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту на основании письменного обращения Подрядчика в адрес Заказчика о возврате суммы обеспечения исполнения обязательств с указанием реквизитов банковского счёта Подрядчика.

Возврат суммы обеспечения исполнения контракта производится Заказчиком на банковский счёт, указанный Подрядчиком в письменном обращении, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком такого письменного обращения.

            7.2.3.   Сумма обеспечения исполнения контракта по настоящему контракту подлежит выплате Заказчику в безусловном порядке в следующих случаях:

- в случае причинения Подрядчиком ущерба Заказчику – в качестве компенсации в размере причинённого ущерба;

- в случае неисполнения, просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту – в качестве неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

            7.3.      В случае продления срока исполнения обязательств по настоящему контракту Подрядчик обязуется переоформить банковскую гарантию с учётом продления срока исполнения обязательств по настоящему контракту, увеличенного на период ожидания, равный 60 дням.

            7.4.      В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения настоящего контракта перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе контракта и в документации об электронном аукционе.

            7.5.      Предъявление требования Заказчика о реализации обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим разделом осуществляется в случаях причинения Подрядчиком ущерба Заказчику, неисполнения, просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту независимо от применения Заказчиком к Поставщику мер ответственности в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

 

  1. Обстоятельства непреодолимой силы

 

            8.1.      Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, принятие компетентными органами правовых актов, влияющих на исполнение обязательств по настоящему контракту, или других, не зависящих от сторон обстоятельств.

            Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой стороне в течение трёх суток.

            8.2.      При наличии обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего контракта, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, если любая из сторон не будет требовать досрочного расторжения настоящего контракта.

 

  1. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта

 

            9.1.      Настоящий контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 31 сентября 2019г.

            9.2.      Дата заключения настоящего контракта определяется в соответствии с требованиями статей 70, 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

            9.3.      При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

            9.4.      В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

            9.5.      Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, не может быть передано им другому лицу (уступка требования).

            9.6.      При исполнении настоящего контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом контракта.

            9.7.      По соглашению сторон допускается снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом характеристик приобретаемой квартиры и иных условий контракта.

            9.8.  По предложению Заказчика допускается изменение предусмотренного контрактом объема работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

            9.9.      Изменение существенных условий контракта по соглашению сторон допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом стороны обязаны в семидневный срок согласовать новые условия контракта, в том числе цену и (или) сроки исполнения контракта.

            9.10.    Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

            9.11.    Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

            9.12.    До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчик вправе провести экспертизу в отношении результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. В этом случае решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий настоящего контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

            9.13.    Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, принятое одной из сторон, должно быть не позднее чем в течение трёх рабочих дней с даты принятия указанного решения, направлено другой стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу этой стороны, указанному в разделе 11 настоящего контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение отправителем подтверждения о его вручении адресату.

            Датой надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта признается дата получения стороной, принявшей такое решение, подтверждения о вручении другой стороне указанного уведомления либо дата получения отправителем информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в настоящем контракте.

            Решение стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления этой стороной другой стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта.

            9.14.    Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения настоящего контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона.

            9.15.    Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 9.12 настоящего контракта.            Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

            Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

            9.16.    При расторжении настоящего контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от его исполнения другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

            9.17.    Иные вопросы порядка и последствий принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, не оговоренные в настоящем контракте, регулируются положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

            9.18.    При досрочном расторжении контракта стороны не освобождаются от выполнения обязательств, неисполненных к моменту расторжения контракта, и устранения нарушений, связанных с исполнением контракта.

 

  1. Прочие условия

 

            10.1.    Стороны обязаны в течение пяти дней в письменном виде сообщать друг другу об изменении реквизитов (юридический и почтовый адрес, банковский счет и т.д.), реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение обязательств по настоящему контракту.

            10.2.    Все уведомления (сообщения) должны направляться сторонам в письменной форме. Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно направлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлено лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующим должностным лицом, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение отправителем подтверждения о его вручении адресату.

            10.3.    Все споры, которые будут возникать между сторонами по вопросам исполнения настоящего контракта, будут разрешаться путём переговоров. При не урегулировании сторонами в процессе переговоров спорных вопросов, они подлежат разрешению арбитражным судом Архангельской области.

            10.4.    Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего контракта, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в отношениях по расчётам между сторонами – бюджетным законодательством Российской Федерации.

            10.5.    Настоящий контракт заключен в форме электронного документа путём подписания электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени сторон.

            10.6.    Стороны оформляют, подписывают и в необходимых случаях заверяют печатями два экземпляра настоящего контракта на бумажном носителе.

            10.7.    Настоящий контракт имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание; Приложение № 2 – Смета;

 

  1. Реквизиты и подписи сторон

Муниципальный заказчик

Подрядчик

Администрация муниципального образования  «Светлозерское»

Адрес: 164557, Архангельская область, п. Светлый,  д. 21/1. тел./факс  88183038292/88183038061

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация  МО "Светлозерского")

р/сч 40204810000000000339

Отделение  Архангельск г.Архангельск

л/сч 03243011250

БИК 04111701

ИНН 2923004953 КПП 292301001

ОКПО 01510654

ОГРН 1052903022545

Индивидуальный предприниматель Горбач Марина Юрьевна

Адрес:164630, Архангельская область, Пинежский район, д. Пахурово, ул. Новая 7А

Тел. +7(911)5602216

ИНН 291903025674

ОГРНИП: 317290100040453

р/сч 40802810132190000820

Филиал «Санкт-Петербургский»

АО «Альфа-Банк»

к/сч 30101810600000000786

БИК 044030786

 

 

 

Глава муниципального образования

 «Светлозерское»

_________________________ С.А. Манчук

М.П.

 

Индивидуальный предприниматель

Горбач Марина Юрьевна

_________________________ М.Ю.Горбач

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ 01243000177190000020001

 от «30»  мая 2019 г.

 

 

  1. IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по комплексному благоустройству придомовой территории домов №№1,2,4 п.Светлый Холмогорского района Архангельской области

 

  1. Общие требования к проведению работ.

Выполнение работ Подрядчиком не должно создавать неудобства, нарушать общественный порядок или представлять угрозу жизни и здоровью людей. Подрядчик обязан обеспечить санитарное и противопожарное содержание, уборку зоны работ и строительной площадки. Все работы должны выполняться в полном соответствии с действующими ГОСТ, СНиП и иными нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок и технологию их производства.

Работы проводятся только в благоприятных погодных условиях, когда температурно-влажностный режим соответствует нормативным требованиям.

            Строительные материалы и техника, необходимые для выполнения работ складируется и хранятся в месте, согласованном с Заказчиком до начала выполнения работ.

Подрядчик собственными силами обеспечивает сохранность строительных материалов и техники на объекте в период производства работ.

В случае, если для выполнения работ необходимо получение согласований владельцев подземных коммуникаций, Подрядчик осуществляет согласование за свой счет и собственными силами.

После завершения работ Подрядчик обязан восстановить территорию, конструкции и инженерные коммуникации, измененные или поврежденные во время проведения работ.

            Все работы выполняются в соответствии с требованиями:

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»,

- СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;

- СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»;

- ГОСТ 12.1.004-91 – «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения.  Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009" «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий»,

- Иными действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок строительных работ.

 

  1. Требования к качеству и безопасности работ.

При производстве работ Подрядчик должен использовать только качественные материалы с характеристиками и показателями, соответствующими требованиям  действующей в Российской Федерации  нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, ТУ завода изготовителя и др.), а также требованиям Заказчика. Подрядчик гарантирует качество и безопасность применяемых материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении каждого вида материалов, и наличием сертификатов, обязательных для каждого вида материалов, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

Обязательно наличие у Подрядчика сертификатов качества и (или) соответствия на все используемые при производстве работ (если они подлежат сертификации) материалы, инструменты, приспособления и оборудование.

Установленное оборудование должно быть новыми, не восстановленным, не бывшим в употреблении, не должны содержать повторно используемых деталей, безопасны и разрешены для применения на территории РФ.

На все устанавливаемое оборудование Подрядчик представляет Заказчику технический паспорт изделия со схемой установки, сертификаты соответствия, а на детское игровое и спортивное оборудование также гигиенические сертификаты.

               

  1. Объем работ, место и время выполнения работ.

            Работы по благоустройству дворовых территорий включают в себя доставку, разгрузку, погрузку, временное хранение, установку оборудования дворовых территорий и все прочие необходимые для этого виды работ.

Оборудование, перечисленное в спецификации (п.4 Технического задания) устанавливается на дворовой территории по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, п. Светлый, д.1,2,4. Окончательно расположение оборудования в пределах дворовых территорий в случае необходимости согласуется между Заказчиком и Подрядчиком на месте производства работ и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

            Установленное оборудование должно быть полностью готово и пригодно к эксплуатации.

             

            Срок выполнения работ: 31 июля 2019 г.

 

  1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

                                                                                                                           Приложение к техническому заданию

 

                                                            Ведомость объемов работ

на выполнение работ по комплексному благоустройству придомовой территории домов №№ 1,2,4 п.Светлый Холмогорского района Архангельской области

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.-во по прект.данным

Примечание

1

2

3

4

5

 

1

Устройство металлических пешеходных ограждений (общий вес материалов =3,36+2,24+1,792+ (11,424*1,8т)=27,9552т)

100 м

2,800

 

2

Металлические балки ограждения (расчет объема = 1,2т х2,8 = 3,36т)

т

3,360

 

3

Стойка- Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (расчет объема =0,8т х 2,8 = 2,24т)

т

2,240

 

4

Детали закладным весом до 1 килограмма (расчет объема = 0,64т х 2,8 = 1,792т)

т

1,792

 

5

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В3,5 (М50) (удельный вес 1,8т/м3)(расчет объема = 4,08м3 х 2,8 = 11,424м3)

м3

11,424

 

6

Установка скамеек – Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание

100 столбов

0,160

 

7

Скамья бульварная со спинкой (весом 100кг)

шт.

4,000

 

8

Урна круглая металлическая (весом 10кг)

шт.

4,000

 

9

Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, …),бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 150 км III класс груза (урны 4 шт х 10 кг = 40 кг, скамейки 4 шт х 100кг = 400 кг)

1 т груза

0,440

 

10

Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, …),бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км III класс груза

     1 т груза

-0,440

 

11

 Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, …),бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 150 км I класс груза (ограждение общим весом 27,96т)

1 т груза

27,960

 

12

Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, …),бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза

1 т груза

-27,960

 

13

Оплата за переправу, стоимость проезда в одну сторону 2500-20%=2083,33 руб (расчет кол-ва = 0,44т +27,96т = 28,4т: грузоподъемность 5т = 6 раз)

раз

12,000

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 012430001771190000030002

 

на выполнение работ по комплексному благоустройству придомовой территории домов №№8,9,10,11 п.Светлый Холмогорского района Архангельской области

 

п. Светлый Архангельская область                                                                                «  25   » июня 2019 г.

 

Идентификационный код закупки: 193292300495329230100100050050000244

 

Администрация муниципального образования «Светлозерское», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального образования «Светлозерское» Манчука Сергея Александровича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭДС, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Зайцева Дмитрия Григорьевича действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и других нормативных правовых актов Российской Федерации и Архангельской области, на основании результатов определения поставщика путем проведения электронного аукциона, протокол № 012430017719000003-1 от « 13 » июня 2019 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

 

  1. Предмет контракта

 

            1.1.      Подрядчик обязуется выполнить работы по комплексному благоустройству придомовой территории домов №№8,9,10,11 п.Светлый Холмогорского района Архангельской области, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их стоимость.

            1.2. Место выполнения работ (придомовая территория домов №№8,9,10,11п.Светлый Холмогорского района Архангельской области), требования, предъявляемые к выполняемым работам, их содержание и объем, а также последовательность действий при выполнении работ и другие условия определены в Техническом задании (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

            1.3.  Срок выполнения работ до 31 июля 2019 г.

 

  1. Цена Контракта и порядок расчетов

 

            2.1.      Цена Контракта определена в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от «13 » июня 2019 г.  № 0124300017719000003-1 и составляет 534253 рубля 00 копеек  (Пятьсот тридцать четыре тысячи двести пятьдесят три рубля 00 копеек), в  том числе НДС – 20%, 89042 рублей 20 копеек  (Восемьдесят девять тысяч сорок два рубля 20 копеек).

   Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.7. и 9.8. Контракта.

            2.2.      Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением Контракта, включая стоимость материалов и оборудования.

            2.3.      Оплата по настоящему Контракту производится в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств в пределах цены Контракта в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки  выполненных работ унифицированной формы № КС-2.

           

  1. Права и обязанности сторон

 

3.1.      Заказчик вправе:

3.1.1.   Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2.     Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

3.1.3.   В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

3.1.4.   Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

3.1.5.   Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

3.1.6.   Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

3.2.      Заказчик обязан:

3.2.1.     Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) дней после обнаружения таких недостатков.

3.2.2.     Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

3.2.3.     При обнаружении уполномоченными контролирующими органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Акту приемки выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

3.2.3.     Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.      Подрядчик вправе:

3.3.1.   Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Контракта.

3.3.2.   Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.

3.3.3.   Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.4.   Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

3.4.      Подрядчик обязан:

3.4.1.   Своевременно и надлежащим образом выполнять работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

3.4.2.  Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

3.4.3.   Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

3.4.4.   В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.

3.4.5.   Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

3.4.6.  Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

 

  1. Порядок приёмки выполненных работ

 

4.1. Об окончании работ Подрядчик письменно извещает Заказчика с приложением акта приемки выполненных работ формы № КС-2.

4.2. Приемка выполненных работ производится с участием представителей обеих Сторон по факту выполнения работ в согласованное Сторонами время не позднее 10 дней с момента получения Заказчиком извещения, указанного в п.4.1. Контракта.

4.3. Для проверки качества выполненных работ в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами путём рассмотрения и оценки представленных Подрядчиком документов на предмет соответствия условиям настоящего Контракта и требованиям действующего законодательства и осмотра результатов выполненных работ на предмет оценки их качественных, технических и функциональных характеристик или к проведению экспертизы могут привлекаться эксперты, экспертные организации, обладающие соответствующими специальными познаниями, опытом, квалификацией.

Результаты экспертизы, проведённой силами Заказчика, оформляются актом.

Экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. В случае привлечения к проведению экспертизы экспертов или экспертных организаций, результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований настоящего Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Подрядчик обязан в срок, установленный Заказчиком, устранить все недостатки выполненных работ и (или) представленных документов, выявленные Заказчиком или привлечёнными экспертами.

4.4. Мотивированные возражения сторон, возникшие в ходе передачи-приёмки выполненных работ, подлежат рассмотрению в трехдневный срок, по результатам которого стороны составляют двусторонний акт. В акте указывается перечень необходимых мероприятий и сроков их выполнения или сформированные позиции сторон в отношении предъявленных возражений.

4.5. Датой приёмки выполненных работ Заказчиком является дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

 

  1. Общие требования к качеству работ и гарантии Подрядчика

 

5.1.      Поставщик гарантирует, что качество выполнения работ и технические характеристики используемых материалов и оборудования соответствуют условиям настоящего контракта, в том числе требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему контракту.

5.2.      По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается использование материалов и оборудования, характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в настоящем контракте.

5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

5.4. Если в период гарантийной эксплуатации дворовых территорий обнаружатся дефекты, связанные с некачественно выполненными работами или использованными Подрядчиком строительными материалами, изделиями и оборудованием, препятствующие нормальной его эксплуатации, составляется совместный акт, устанавливающий причины дефектов и обязывающий Подрядчика устранить дефекты за его счет в установленный Заказчиком срок.

            Актом фиксируются выявленные недостатки (дефекты), с определением порядка и сроков устранения (недостатков) дефектов.

            Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика о выявленных дефектах и недостатках направить своего представителя.

            При отказе Подрядчика от составления или подписания акта Заказчик вправе составить  односторонний акт.

5.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления об обнаружении дефектов и недостатков до дня устранения их Подрядчиком. Гарантийный срок при этом продлевается на период устранения недостатков.

5.6. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определенные актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

            5.7. Гарантийный срок на выполненные работы и установленное оборудование составляет 1 (один) год.

            5.8. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки выполненных работ Сторонами.

 

  1. Ответственность сторон

 

            6.1.      В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим контрактом обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом.

            6.2.      В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

            6.3.      В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчика, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1000 рублей (Одна тысяча рублей).

            6.4.      В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней.

            Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном Постановлением  Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных  Поставщиком.

            6.5.      В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных настоящим контрактом обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик обязан уплатить штраф в размере 3 % (три процента) от цены контракта, установленной пунктом 2.1 настоящего контракта, что составляет 16027 рублей 59 копеек.

            6.6.      Поставщик несёт ответственность за качество и технические характеристики результатов выполненных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.

            6.7.      Обязанности сторон по уплате неустойки (пени, штрафа) и возмещению убытков возникают с момента предъявления стороной, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, другой стороне, являющейся должником по этому обязательству, требования об уплате неустойки или возмещения убытков. Такое требование должно предъявляться в письменной форме. В случае возникновения у должника обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа), должник возмещает убытки кредитору в полной сумме сверх неустойки.

            6.8.      Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

            6.9.      Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает соответствующую сторону от исполнения обязательств по настоящему контракту.

            6.10.    Вред (убытки), причинённый гражданам и юридическим лицам вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых по настоящему контракту обязательств, подлежит возмещению за счёт Подрядчика и Заказчиком не компенсируется. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Подрядчика от возмещения причинённого ущерба (вреда).

 

  1. Условия обеспечения исполнения обязательств

 

            7.1.      Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту, предоставляется Подрядчиком на сумму 26712,65 рублей (Двадцать шесть тысяч семьсот двенадцать рублей 65 копеек), что составляет 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации о проведении электронного аукциона.   

            Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям документации об электронном аукционе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику (далее – счёт Заказчика).

            Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать установленный контрактом срок выполнения работ на 60 (шестьдесят) дней.

            7.2.      В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту в форме внесения денежных средств на счёт Заказчика стороны руководствуются следующим порядком:

            7.2.1.   Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту вносится Подрядчиком на счёт Заказчика до подписания настоящего контракта в размере, указанном в пункте 7.1 настоящего контракта, на весь период исполнения обязательств Поставщика до дня подписания акта приемки выполненных работ или до расторжения (прекращения) настоящего контракта. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего контракта, должны быть перечислены по следующим реквизитам: наименование получателя: УФК по Архангельской  области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Светлозерское» л/сч 05243011250) р/сч 40302810611173000191 БИК 041117001  банк получателя Отделение Архангельск г. Архангельск ,ИНН 2923004953 КПП 292301001, ОТМО11656442

            Факт внесения денежных средств на счёт Заказчика в обеспечение исполнения настоящего контракта подтверждается платежным документом с отметкой банка об оплате.

            В случае продления срока исполнения обязательств сторон по настоящему контракту срок внесения суммы, указанной в пункте 7.1 настоящего контракта, в качестве обеспечения исполнения контракта продлевается соответственно на срок исполнения обязательств по настоящему контракту, увеличенный на период ожидания, равный 10 дням. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего контракта сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту возвращается Подрядчику досрочно в соответствии со сроками расторжения (прекращения) контракта в порядке и на условиях, установленных настоящим разделом контракта.

            7.2.2.   Возврат Подрядчику суммы обеспечения исполнения контракта производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных претензий к исполнению Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту на основании письменного обращения Подрядчика в адрес Заказчика о возврате суммы обеспечения исполнения обязательств с указанием реквизитов банковского счёта Подрядчика.

Возврат суммы обеспечения исполнения контракта производится Заказчиком на банковский счёт, указанный Подрядчиком в письменном обращении, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком такого письменного обращения.

            7.2.3.   Сумма обеспечения исполнения контракта по настоящему контракту подлежит выплате Заказчику в безусловном порядке в следующих случаях:

- в случае причинения Подрядчиком ущерба Заказчику – в качестве компенсации в размере причинённого ущерба;

- в случае неисполнения, просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту – в качестве неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

            7.3.      В случае продления срока исполнения обязательств по настоящему контракту Подрядчик обязуется переоформить банковскую гарантию с учётом продления срока исполнения обязательств по настоящему контракту, увеличенного на период ожидания, равный 60 дням.

            7.4.      В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения настоящего контракта перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе контракта и в документации об электронном аукционе.

            7.5.      Предъявление требования Заказчика о реализации обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим разделом осуществляется в случаях причинения Подрядчиком ущерба Заказчику, неисполнения, просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту независимо от применения Заказчиком к Поставщику мер ответственности в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

 

  1. Обстоятельства непреодолимой силы

 

            8.1.      Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, принятие компетентными органами правовых актов, влияющих на исполнение обязательств по настоящему контракту, или других, не зависящих от сторон обстоятельств.

            Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой стороне в течение трёх суток.

            8.2.      При наличии обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего контракта, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, если любая из сторон не будет требовать досрочного расторжения настоящего контракта.

 

  1. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта

 

            9.1.      Настоящий контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 31 сентября 2019г.

            9.2.      Дата заключения настоящего контракта определяется в соответствии с требованиями статей 70, 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

            9.3.      При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

            9.4.      В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

            9.5.      Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, не может быть передано им другому лицу (уступка требования).

            9.6.      При исполнении настоящего контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом контракта.

            9.7.      По соглашению сторон допускается снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом характеристик приобретаемой квартиры и иных условий контракта.

            9.8.  По предложению Заказчика допускается изменение предусмотренного контрактом объема работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

            9.9.      Изменение существенных условий контракта по соглашению сторон допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом стороны обязаны в семидневный срок согласовать новые условия контракта, в том числе цену и (или) сроки исполнения контракта.

            9.10.    Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

            9.11.    Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

            9.12.    До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчик вправе провести экспертизу в отношении результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. В этом случае решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий настоящего контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

            9.13.    Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, принятое одной из сторон, должно быть не позднее чем в течение трёх рабочих дней с даты принятия указанного решения, направлено другой стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу этой стороны, указанному в разделе 11 настоящего контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение отправителем подтверждения о его вручении адресату.

            Датой надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта признается дата получения стороной, принявшей такое решение, подтверждения о вручении другой стороне указанного уведомления либо дата получения отправителем информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в настоящем контракте.

            Решение стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления этой стороной другой стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта.

            9.14.    Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения настоящего контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона.

            9.15.    Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 9.12 настоящего контракта.            Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

            Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

            9.16.    При расторжении настоящего контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от его исполнения другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

            9.17.    Иные вопросы порядка и последствий принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, не оговоренные в настоящем контракте, регулируются положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

                9.18.       При досрочном расторжении контракта стороны не освобождаются от выполнения обязательств, неисполненных к моменту расторжения контракта, и устранения нарушений, связанных с исполнением контракта.

  1. Прочие условия

 

            10.1.    Стороны обязаны в течение пяти дней в письменном виде сообщать друг другу об изменении реквизитов (юридический и почтовый адрес, банковский счет и т.д.), реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение обязательств по настоящему контракту.

            10.2.    Все уведомления (сообщения) должны направляться сторонам в письменной форме. Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно направлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлено лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующим должностным лицом, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение отправителем подтверждения о его вручении адресату.

            10.3.    Все споры, которые будут возникать между сторонами по вопросам исполнения настоящего контракта, будут разрешаться путём переговоров. При не урегулировании сторонами в процессе переговоров спорных вопросов, они подлежат разрешению арбитражным судом Архангельской области.

            10.4.    Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего контракта, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в отношениях по расчётам между сторонами – бюджетным законодательством Российской Федерации.

            10.5.    Настоящий контракт заключен в форме электронного документа путём подписания электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени сторон.

            10.6.    Стороны оформляют, подписывают и в необходимых случаях заверяют печатями два экземпляра настоящего контракта на бумажном носителе.

            10.7.    Настоящий контракт имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание; Приложение № 2 – Смета;

 

  1. Реквизиты и подписи сторон

Муниципальный заказчик

Подрядчик

Администрация муниципального образования  «Светлозерское»

Адрес: 164557, Архангельская область, п. Светлый,  д. 21/1. тел./факс  88183038292/88183038061

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация  МО "Светлозерского")

р/сч 40204810000000000339

Отделение  Архангельск г.Архангельск

л/сч 03243011250

БИК 04111701

ИНН 2923004953 КПП 292301001

ОКПО 01510654

ОГРН 1052903022545

Общество с ограниченной ответственностью «ЭДС» (ООО «ЭДС»)

Адрес: 190005, г.Санкт-Петербург,

ул. 7я Красноармейская, д.25, лит.А, пом.43-Н

ИНН/КПП 7839081268/783901001

ОГРН 1177847104324

р/сч 40702810603000198930

ПАО БАНК «СИАБ»

к/сч 30101810600000000757

БИК 044030757

ОКАТО 40262000

ОКПО 10794739

 

 

Глава муниципального образования

 «Светлозерское»

_________________________ С.А. Манчук

М.П.

 

Генеральный директор

 

_________________________  Д.Г.Зайцев

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ 012430001771190000030002

 от «25» июня 2019 г.

 

 

  1. IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по комплексному благоустройству придомовой территории домов №№8,9,10,11 п.Светлый Холмогорского района Архангельской области

 

  1. Общие требования к проведению работ.

Выполнение работ Подрядчиком не должно создавать неудобства, нарушать общественный порядок или представлять угрозу жизни и здоровью людей. Подрядчик обязан обеспечить санитарное и противопожарное содержание, уборку зоны работ и строительной площадки. Все работы должны выполняться в полном соответствии с действующими ГОСТ, СНиП и иными нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок и технологию их производства.

Работы проводятся только в благоприятных погодных условиях, когда температурно-влажностный режим соответствует нормативным требованиям.

            Строительные материалы и техника, необходимые для выполнения работ складируется и хранятся в месте, согласованном с Заказчиком до начала выполнения работ.

Подрядчик собственными силами обеспечивает сохранность строительных материалов и техники на объекте в период производства работ.

В случае, если для выполнения работ необходимо получение согласований владельцев подземных коммуникаций, Подрядчик осуществляет согласование за свой счет и собственными силами.

После завершения работ Подрядчик обязан восстановить территорию, конструкции и инженерные коммуникации, измененные или поврежденные во время проведения работ.

            Все работы выполняются в соответствии с требованиями:

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»,

- СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;

- СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»;

- ГОСТ 12.1.004-91 – «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения.  Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009" «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий»,

- Иными действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок строительных работ.

 

  1. Требования к качеству и безопасности работ.

При производстве работ Подрядчик должен использовать только качественные материалы с характеристиками и показателями, соответствующими требованиям  действующей в Российской Федерации  нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, ТУ завода изготовителя и др.), а также требованиям Заказчика. Подрядчик гарантирует качество и безопасность применяемых материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении каждого вида материалов, и наличием сертификатов, обязательных для каждого вида материалов, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

Обязательно наличие у Подрядчика сертификатов качества и (или) соответствия на все используемые при производстве работ (если они подлежат сертификации) материалы, инструменты, приспособления и оборудование.

Установленное оборудование должно быть новыми, не восстановленным, не бывшим в употреблении, не должны содержать повторно используемых деталей, безопасны и разрешены для применения на территории РФ.

На все устанавливаемое оборудование Подрядчик представляет Заказчику технический паспорт изделия со схемой установки, сертификаты соответствия, а на детское игровое и спортивное оборудование также гигиенические сертификаты.

               

  1. Объем работ, место и время выполнения работ.

            Работы по благоустройству дворовых территорий включают в себя доставку, разгрузку, погрузку, временное хранение, установку оборудования дворовых территорий и все прочие необходимые для этого виды работ.

Оборудование, перечисленное в спецификации (п.4 Технического задания) устанавливается на дворовой территории по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, п. Светлый, д.8,9,10,11. Окончательно расположение оборудования в пределах дворовых территорий в случае необходимости согласуется между Заказчиком и Подрядчиком на месте производства работ и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

            Установленное оборудование должно быть полностью готово и пригодно к эксплуатации.

             

            Срок выполнения работ: 31 июля 2019 г.

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

Дата создания материала: 22-07-2019. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *

Закрыть

Выдержка из Закона N 124-ФЗ

Классификация информационной продукции

Глава 2. Классификация информационной продукции

Статья 6. Осуществление классификации информационной продукции

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 1 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

1. Классификация информационной продукции осуществляется ее производителями и (или) распространителями самостоятельно (в том числе с участием эксперта, экспертов и (или) экспертных организаций, отвечающих требованиям статьи 17 настоящего Федерального закона) до начала ее оборота на территории Российской Федерации.

2. При проведении исследований в целях классификации информационной продукции оценке подлежат:

1) ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление;

2) особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми определенной возрастной категории;

3) вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью и (или) развитию детей.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 3 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

3. Классификация информационной продукции осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона по следующим категориям информационной продукции:

1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет;

2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет;

3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет;

4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет;

5) информационная продукция, запрещенная для детей (информационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона).

ГАРАНТ:

Об определениии возрастного ценза основной телевизионной передачи с учетом содержания сообщений "бегущей строки" см.информацию Роскомнадзора от 22 января 2013 г.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ часть 4 статьи 6 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу c 1 сентября 2013 г.

См. текст части в предыдущей редакции

4. Классификация информационной продукции, предназначенной и (или) используемой для обучения и воспитания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством об образовании.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 5 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

5. Классификация фильмов осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и законодательства Российской Федерации о государственной поддержке кинематографии.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 6 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

6. Сведения, полученные в результате классификации информационной продукции, указываются ее производителем или распространителем в сопроводительных документах на информационную продукцию и являются основанием для размещения на ней знака информационной продукции и для ее оборота на территории Российской Федерации.

Статья 7. Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет

К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение или описание физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия).

Статья 8. Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 7 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;

2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;

3) не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и (или) преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим.

Статья 9. Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 8 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

1) эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);

2) изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий;

3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера.

Статья 10. Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;

2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);

3) информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится указание на опасность их потребления;

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани;

5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера.